水电站建设施工合同

水电站建设施工合同

在人们越来越相信法律的社会中,越来越多的人通过合同来调和民事关系,它也是实现专业化合作的纽带。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,下面是帮大家整理的水电站建设施工合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。

水电站建设施工合同1

1工程概况

山口水电站工程是***某河流干流梯级开发的最末一级,主要承担发电任务,其次是反调节任务。工程规模属大(2)型,工程等别为II等。电站厂房、尾水渠等其它永久建筑物的级别为3级。厂房采用坝后式布置,由主厂房、副厂房和开关站组成。采用3台机布置方案,总装机为3×47mW,单机流量157.30m3/s。

2建设工程监理

水利工程施工合同具有合同标的不动产,受自然条件、地质水文条件、社会条件和人为条件等多方面影响,施工周期长、结构复杂、体积大、工作量大、用材量大以及合同在履行过程中涉及的主体非常多的特点。作为山口水电站监理部发电厂房分部在施工合同的项目管理中,将三控、两管、一协调的工作贯穿始终,通过对施工合同全方位管理,较好的实现了工程预定目标。本文主要从以下几方面对工程监理过程中取得的经验进行总结。

2.1合同责任的监管监理工程师在执行监理工作中,如果发现施工合同的各文件之间出现矛盾时,严格按照国家建设监理的有关规定,对业主和承包商的权利与义务进行合理的解释,并做好双方的协调工作,发挥监理的指导作用。山口水电站发电厂房监理部严格执行以下原则:一是检查承包合同是否符合合同法相关规定,若与合同法条款规定相抵触,建议业主对条款予以更改,使之符合合同法规定;二是监理工程师在执行解释时,要按照合同文件的先后排列顺序,有序安排,防止忙中出错;三是监理工程师对文件之间的'歧义的解释,不能随意修改文件中原定的双方应承担的责任和义务;四是对于固定总价承包项目,严格按照总价予以结算,不再吸纳各方提出的任何主客观理由,实属各方应承担的风险范围;五是对于合同规定模糊之处,执行大局利益和业主利益等方面周全考虑,协调好多方面的关系。

2.2工程进度的合理控制监理工程师在施工合同的管理过程中,严格按照签订的合同,审批承包商编制的施工计划,同时,严格按计划进行监理,但是,对于承包商提出的组织施工方案,作为监理工程师不应过多干涉。特别是由于业主的某种需要,要求承包商提前完工的,监理工程师应协助业主与承包商签订提前完工协议,其协议内容应包括:

①提前的时间和修订后的进度计划;

②承包人的赶工措施;

③发包人为赶工提供的条件;

④赶工费用和奖金,以及专用条款相关具体规定。

以便提高承包方工作积极性。

对于承包商未能按期完工的,严格按《水利水电土建工程施工合同条件》(示范文本)(GF-20xx-0208)的条款区别对待,特别是如由于发包人不能按专用条款的约定提供开工条件,不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行的,设计变更和工程量增加超过专用合同规定百分比的,不可抗力原因的,非承包人原因造成停水、停电、停工等任何干扰或阻碍,要认真分析,做到公正、公平、合理解决。

2.3工程价款支付的监管监理工程师在监理项目时,严格按施工合同的有关规定协助业主按期审批工程款,工程款项支付不搞官僚,找理由拖后支付,厂房监理过程中,未有滞后支付工程款现象,确保了承包方按期得到应得工程款,保证工程施工正常进行。对于业主提留的保留金和保留金的返还以及由于物价上涨、意外事件等,应根据具体情况具体处理,防止造成甲乙双方经济损失。

2.4工程的变更管理监理工程师要加强对工程的变更管理。对于由于增加或减少合同中的工作量;改变使用功能、质量要求标准和产品类型;任何部分施工顺序等原因造成工程变更的,监理工程师要根据工程变更令,从提高工程效率出发,避免造成管理混乱。

2.5工程分包的监理根据施工合同的通用条件规定,对于未经业主同意的分包项目,承包商不得将承包工程的任何部分分包;对于业主同意分包的项目,监理工程师要按标准审核分包商的资质,对不符合标准的一律不得批准,特别是当承包商与业主对分包商的选用发生矛盾时,要做好协调工作,保证工程按质、按期、按量完成。对未经监理批准的分包商,监理应执行不准分包商进入现场施工之权利。

2.6合同争议与索赔管理

2.6.1合同争议业主与承包商在工程建设中发生合同争议时,作为建设监理,严格按照以下程序解决:一是监理工程师主动协调解决;二是对达不成一致意见的请第三方调解解决;三是对调解不成的,则需通过仲裁或诉讼最终解决。本人查阅很多合同时就存在专用条款并无规定,但山口水电站合同中就已作了约定,因此,监理工程师在协助业主签订合同时应提醒其在专用条款中明确约定共同接受的调解人,以便合同发生争议时妥善处理。

2.6.2索赔管理根据索赔的依据,严格按照施工合同的约定,公正地判明责任方。施工合同索赔的成立条件是:

①与施工合同对照,已造成承包商超出施工成本的额外支出,或由于业主的原因造成的工期延误;

②不属于承包商应承担责任;

③承包商按施工合同规定的程序,提交了索赔意向的通知和索赔报告。监理工程师在审核索赔条款时,应认真审核以下项目:

①对某一事件的影响可能涉及到承包商成本的增加是否合理;

②承包商的取费标准是否正确、合理;

③分清总价合同与单价合同之间是否有出入,防止出现经济黑洞。

3几点建议

结合山口水电站厂房监理实践存在问题提出几点建议,以期引起同行关注:

①重视金结、机电设备订货与土建进度不协调及滞后现象;

②重视金结、机电设备安装与土建协调工作;

③重视材料供应;

④重视处理索赔及时处理。实践证明,本文论述方面,工程监理中能够引起重视,必将对工程监理工作的顺利开展及工程建设顺利进行起到积极作用。

参考文献

[1]水利水电土建工程施工合同条件(示范文本)水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行***管理局GF-20xx-0208第二版(20xx年版).

[2]山口水电站发电厂房工程招标及合同文件商务条款(合同编号:SKDZ-1401010).

[3]中华人民共和国合同法.

水电站建设施工合同2

甲方(发包单位):_________________

乙方(承包单位):_________________

甲方同意将工程承包给乙方施工,为保质保量按时完成施工任务,经双方协商一致同意订立如下合同条款,望双方共同执行。

一、工程项目名称(工程地点):_________________工程价款360000元整。元整。清淤及加固;文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。),清淤固工程),包模板2300元/米。

二、承包方式:_________________

1、包工包料;

2、包工不包料。

三、甲方要求乙方进场及竣工时间:_________________年月月工,雨天顺延。

四、乙方在施工过程中,应按甲方提供的***纸或甲方工程技术人员现场指导施工,未经甲方许可不得随意更改尺寸,隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全,不得违章操作。

五、乙方应保证工程施工质量,不得偷工减料,若工程质量不合格造成返工的材料费及工资,由乙方自负,同时应做到保证质量的前提下求美观。

六、付款办法:_________________

1、总工程价款(金额大写元整;

2、施工期间至验收前,每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的50%付给作工料费,剩余50%尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清;

3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款,造成乙方停工待料,而拖迟工期,后果由甲方负责,乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。

七、乙方工程不得转包或分包,若发现则甲方有权终止合同,所造成的经济损失由乙方自负。

八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份。

九、补充协议:_________________

甲方:_________________(公章)法人代表:_________________

乙方:_________________(公章)法人代表:_________________

年 月 日

水电站建设施工合同3

甲方(发包单位): __电有限公司

乙方(承包单位):___________________

甲方同意将 __水电有限公司电站引水工程建设维修 工程承包给乙方施工,为保质保量按时完成施工任务,经双方协商一致同意订立如下合同条款,望双方共同执行。

一、工程项目名称(工程地点):

1、水库清淤(高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。),工程价款360000元整。

2、旧大坝加固(花香一级水电站旧坝),工程价款700000元整。

3、引水渠道清淤及加固(花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固;文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。),清淤50元/米,混凝土加固500元/米。

4、引水隧洞衬砌加固(花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程),包模板2300元/米。

二、承包方式:1、包工包料;2、包工不包料。

三、甲方要求乙方进场及竣工时间:

年 月 日进场施工, 年 月 日竣工,雨天顺延。

四、乙方在施工过程中,应按甲方提供的***纸或甲方工程技术人员现场指导施工,未经甲方许可不得随意更改尺寸,隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全,不得违章操作。

五、乙方应保证工程施工质量,不得偷工减料,若工程质量不合格造成返工的材料费及工资,由乙方自负,同时应做到保证质量的前提下求美观。

六、付款办法:

1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整;

2、施工期间至验收前,每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费,剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清;

3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款,造成乙方停工待料,而拖迟工期,后果由甲方负责,乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。

七、乙方工程不得转包或分包,若发现则甲方有权终止合同,所造成的经济损失由乙方自负。

八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份。

九、补充协议:

甲方: (公章)

法人代表:

乙方: (公章)

法人代表:

年 月 日

转载请注明出处天天好学网 » 水电站建设施工合同

学习

昆虫记读后感1000字 《昆虫记》读后感

阅读(67)

本文为您介绍昆虫记读后感1000字 《昆虫记》读后感,内容包括昆虫记读后感1000字优秀作文大全,昆虫记观后读后感1000字。昆虫记读后感1000字《昆虫记》读后感我是个“啃书虫”,今年暑假里,我“啃”的第一本书就是法布尔的《昆虫记》。法布

学习

繁星春水读后感700字 读繁星春水有感

阅读(65)

本文为您介绍繁星春水读后感700字 读繁星春水有感,内容包括繁星春水读后感600字10篇,繁星春水读后感1000字作文。繁星春水读后感700字读繁星春水有感不知从何时起,心中有了一份对诗歌的神往,于是,带着一份少年特有的懵懂与痴狂,随风读起了这

学习

有关学期教学总结范文汇总

阅读(63)

本文为您介绍有关学期教学总结范文汇总,内容包括高一学期总结范文600字,有关学期教学总结六篇。有关学期教学总结范文汇总9篇总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料,它能帮我们理顺知识结构,突

学习

【推荐】中专护理专业求职信

阅读(64)

本文为您介绍【推荐】中专护理专业求职信,内容包括中专护理专业求职信范文4篇,护理求职信范文800字。【推荐】中专护理专业求职信4篇在平平淡淡的学习、工作、生活中,大家一定都接触过书信吧,书信是一种应用文体,是人们普遍使用的一种交际

学习

小学生关于保护环境的倡议书

阅读(49)

本文为您介绍小学生关于保护环境的倡议书,内容包括小学保护环境倡议书400字以上,保护环境倡议书作文400字。小学生关于保护环境的倡议书在社会发展不断提速的今天,接触并使用倡议书的人越来越多,倡议书是日常应用写作中的一种常用文体。写

学习

社区介绍信

阅读(64)

本文为您介绍社区介绍信,内容包括社区可以开无犯罪证明介绍信吗,社区无犯罪记录介绍信范文。社区介绍信15篇在充满活力,日益开放的今天,越来越多地方需要用到介绍信,介绍信是机关团体、企事业单位派人到其他单位联系工作、了解情况或参加各

学习

it人员个人工作计划汇总

阅读(76)

本文为您介绍it人员个人工作计划汇总,内容包括it半年工作总结及计划,it人员未来工作计划。it人员个人工作计划汇总5篇作为IT人一定要有自己良好的职业规划,这样下去才不会迷茫。但在此之前,更重要的是先做好自己的it个人工作计划。下面给

学习

做客记叙文

阅读(86)

本文为您介绍做客记叙文,内容包括做客记叙文阅读,做客作文记叙文。做客记叙文相信大家对作文都再熟悉不过了吧,特别是其中的记叙文,更是常见,记叙文写的是生活中的见闻和作者对于生活的真切感受。我们应该怎么写这类型的作文呢?以下是整理的

学习

北京二手房市场挂牌量提升

阅读(70)

本文为您介绍北京二手房市场挂牌量提升,内容包括北京二手房市场交易政策,北京二手房市场的发展趋势。北京二手房市场挂牌量提升北京二手房市场“降速”在今年的楼市调整潮中较有韧性。,挂牌量超十万套,刚需入场谨慎。那么今天在这里给大家

学习

五年级下册英语教学工作的总结

阅读(64)

本文为您介绍五年级下册英语教学工作的总结,内容包括五年级英语教学工作总结,小学英语五年级下册教学工作总结。五年级下册英语教学工作的总结总结是指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完

学习

股票打新需要什么条件?怎么提高中签率呢?

阅读(63)

本文为您介绍股票打新需要什么条件?怎么提高中签率呢?,内容包括股票打新怎么打中签率高,股票打新股是以什么条件中签。股票打新需要什么条件?怎么提高中签率呢?在股市中,新股上市会给投资者带来很好的回报,甚至是翻倍的情况,使得投资者争相打新

学习

大班数学活动分类教案

阅读(57)

本文为您介绍大班数学活动分类教案,内容包括大班数学活动有趣的分类教案,按群计数大班数学教案。大班数学活动分类教案作为一名人民教师,总归要编写教案,编写教案有利于我们准确把握教材的重点与难点,进而选择恰当的教学方法。写教案需要注

学习

中班下学期科学教案《我们的电动玩具》

阅读(77)

中班下学期科学教案《我们的电动玩具》作为一名教职工,常常要写一份优秀的教案,借助教案可以提高教学质量,收到预期的教学效果。那要怎么写好教案呢?下面是整理的中班下学期科学教案《我们的电动玩具》,仅供参考,希望能够帮助到大家。活动目标

学习

月亮与六便士读书笔记

阅读(64)

本文为您介绍月亮与六便士读书笔记,内容包括月亮与六便士最经典的6句话,月亮与六便士读书笔记2。月亮与六便士读书笔记18篇当阅读了一本名著后,相信大家一定领会了不少东西,需要回过头来写一写读书笔记了。可能你现在毫无头绪吧,以下是精心

学习

【精选】施工合同模板锦集

阅读(85)

本文为您介绍【精选】施工合同模板锦集,内容包括工程施工合同模板免费,包工包料施工合同模板。【精选】施工合同模板锦集9篇随着时间的推移,我们用到合同的地方越来越多,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。相信大家又在为写合同犯愁了

学习

房屋维修改造施工合同范本(精选)

阅读(71)

本文为您介绍房屋维修改造施工合同范本(精选),内容包括房屋改造项目施工合同范本,房屋维修工程合同范本。房屋维修改造施工合同范本根据房屋的现状,房屋的维修与改造还是很有必要的,那么签订房屋维修改造合同需要注意什么呢?以下是为大家收

学习

学风建设自查报告

阅读(56)

本文为您介绍学风建设自查报告,内容包括学风专项整治自查报告,个人学风建设自查报告800字。学风建设自查报告7篇随着个人的文明素养不断提升,报告的用途越来越大,其在写作上具有一定的窍门。那么一般报告是怎么写的呢?以下是整理的学风建设

学习

建筑施工合同通用版

阅读(64)

本文为您介绍建筑施工合同通用版,内容包括建筑施工合同通用,实用版建筑工地施工合同通用版。建筑施工合同通用版随着法律观念的深入人心,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同也是非常有必要的行为。那么大家知道合法的合同书怎么写

学习

学校工程施工合同通用

阅读(72)

本文为您介绍学校工程施工合同通用,内容包括学校工程施工合同,学校维修工程合同模板。学校工程施工合同通用随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,合同的法律效力与日俱增,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么制定合同书有什么需

学习

爆破施工合同

阅读(63)

本文为您介绍爆破施工合同,内容包括最新石方爆破施工合同,爆破工程项目施工合同书。爆破施工合同(15篇)在不断进步的社会中,合同对我们的约束力越来越不可忽视,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼

学习

建筑施工合同【荐】

阅读(78)

本文为您介绍建筑施工合同【荐】,内容包括建筑施工合同2021,建筑施工合同纠纷怎么处理。建筑施工合同【荐】在人民愈发重视法律的社会中,合同起到的作用越来越大,它也是实现专业化合作的纽带。那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是为大

学习

电气工程施工合同

阅读(78)

本文为您介绍电气工程施工合同,内容包括电气工程施工合同范本,电气工程施工合同是什么类型。电气工程施工合同在当今不断发展的世界,很多场合都离不了合同,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢